委托合同范文4篇(完美委托合同示例)

委托合同是指一方委托另一方代表自己完成某项任务或处理特定事宜的合同。委托内容可以是财务、法律、行政等方面的任务。在签订委托合同前，需要仔细制定合同条款，以确保双方权益得到有效保障。下面提供几份优秀的委托合同范文，供读者参考。

第1篇

办事处世（以下简称甲方）向盘委托（以下简称乙方）负责设计制作成品。本着精诚合作的原则，经双方友好协商，特签订此《委托制作合同》，内容如下：

制作项目名称：制作规格：长1100x宽600x高900㎜（具体样本参照专柜并以次为标准）角柜2个制作数量：标准专柜7节工期：乙方应按照甲乙双方协商签定的日期按时交货，如遇不可抗力的特殊因素，经双方协商可以适当延期2天交付，如不能按照合同日期准时交付，甲方将扣除乙方尾款的作为违约金。

甲方负责向乙方提供设计要求乙方按照甲方的设计要求制作，乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改，乙方应按照最终确认的设计要求进行制作。

甲方负责设计内容的审定并提供相关标识文字。甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督，并提出改进意见。甲方须严格按照合同付款期限，按时支付乙方所需款项。乙方须向甲方提交营业证明及相应资质证明，以备甲方查验及存档。乙方须认真遵守本合同附件1之报价明细表，向甲方提供有质量保证的合格柜台。乙方有权在合同签定时要求甲方支付一定的定金，并在所有工程结束经甲方验收合格交付，要求甲方支付其尾款。

2、项目总造价：人民币元整（大写：人民币整）。付款方式及时间：合同签定后，甲方支付给乙方总价款四、乙方权利义务：的%，

2、乙方应对其交付的柜台在一年内给予质量保证，比如脱漆等因原材料不合格而出现的质量问题给予甲方售后。

2、双方因协议的解释或履行发生争议，由双方协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼。

3、协议的变更、续签及其他末尽事宜，由双方另行商定。

第2篇

甲方是 ，因 涉嫌 罪，甲方决定委托乙方律师提供法律帮助和辩护，甲、乙双方经平等协商，自愿签订本合同，以便共同遵守。 一、甲方委托乙方的吴佳曦律师提供上述案件的法律服务，甲方根据案情，决定委托 张良斌律师、吴佳曦律师 提供 公安机关侦查 阶段、 检察院审查起诉 阶段、 法院审判 阶段的法律帮助和辩护服务，乙方表示接受。

1、甲方应当提供委托授权必须的主体资料，包括身份证、户口簿、结婚证、亲属关系证明等的原件或复印件，并在提供的主体资料上签名和按指印。甲方保证提供的主体资料真实、有效。

2、甲方应当实事求是，真实地向乙方律师陈述知悉的案件情况，以便乙方律师了解案情。案情发生新变化时，甲方应当及时告知乙方律师，以便辩护律师及时分析和依法处理。

3、甲方负责向乙方律师提供案件的证据材料复印件，原件由甲方保管。甲方于开庭时携带证据原件到庭用于庭审质证，或者由乙方律师出具借条借取证据原件用于开庭，开庭后退还甲方。如果法庭当庭收存证据原件，则乙方律师应当要求法庭记录在案，原件的退还由法庭按规定处理。

4、甲方提供的证据必须真实、合法、有效，不得弄虚作假，否则，将承担法律责任。

5、甲方如果提出证人作证的，甲方必须保证证人如实作证，不得诱导、唆使、收买证人作伪证或假证，否则，将承担法律责任。

1、乙方律师应当依据法律规定，向甲方讲述律师辩护是依法维护被告的合法权益，辩护律师将严格遵守法律、法规，依法辩护，辩护律师可以发表对案件的观点和意见，但不包赢官司，不做任何虚假的承诺。

2、乙方签署本合同后，乙方律师即依法开始办理法律服务和辩护。

3、乙方律师应当及时向甲方通报案件进展情况，但涉及公安机关、检察院的案件证据或案情，依法不能披露的除外。

4、乙方根据案件需要，可以决定增加指派一名律师协助办理案件，具体名单由授权书确定，甲方表示同意。乙方增加指派律师不增加律师费。

1、刑事案件的侦查阶段期限、审查起诉阶段期限、审判阶段期限，由法律规定，如退回补充侦查等情形的，期限将延长，乙方律师依法作出解释，但不能作出具体测定。

2、刑事案件的二审，可能开庭审理，也可能书面审理（即不开庭审理），是否开庭由二审法院决定。

1、甲、乙双方约定，甲方向乙方支付侦查阶段、审查起诉阶段、法院一审阶段律师费人民币元整（￥元），于签订本合同时一次性支付。二审律师费人民币元整（￥元），于递交上诉状当日一次性支付。

2、甲方认为案件需要开支的其他费用，由甲方决定和承担。

3、甲方单方撤销委托或者妨碍律师工作的，或者犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护的，乙方所收律师费不退还，甲方还应当按照本合同约定支付未支付的律师费。

4、甲方签署本合同后，乙方代理过程中，犯罪嫌疑人或被告人因取保候审、无罪释放、办案机关撤销案件等情形提前释放的，甲方支付本合同约定律师费外，甲方同意另外增加支付律师费，具体数额由双方根据案情协商明确。

5、乙方无故单方解除刑事辩护合同的，应当退还已收到的全部律师费。

六、甲方委托乙方律师之权限，依“授权委托书”确定 。

八、本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二分，均具有同等法律效力。

九、因本合同相关事项发生争议时双方应先协商解决，协商不成的应向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第3篇

甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，开发供应商管理系统，双方就合作事宜达成如下协议：

1、乙方根据甲方的要求定制开发供应商管理系统，并向甲方提供技术培训；甲方向乙方支付费用。

1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品为供应商管理系统。

3、软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的`《功能说明书》为准。该方案由双方联系人签字后补充为本协议的补充条款，与本协议具有同等法律效力。

2、付款期限：自签订之日起至______年______月______日。

在乙方按本合同规定的时间表完成工作进度并经甲方验收合格的前提下，甲方将按如下日期向乙方支付：

（1）签订合同后______日内首付合同总额的______%，金额______元。

（2）完成项目验收后______日内支付合同总额的______%，金额______元。

3、上述费用包含甲方应当向乙方支付的所有费用，乙方承担税款。

4、乙方应当在签订合同后 日内向甲方交付合同总额的正规发票。

1、根据本协议项目的实际需要和乙方的要求提供协助，并提供有关的资料，报表及文档等，甲方保证提供的所有资料完整、真实、合法。

3、甲方有权免费实施开发成果，包括甲方可以自己实施、许可他人实施，或者与第三方合作实施开发成果。

1、按照甲方提供的材料按时完成本协议规定的软件开发工作。

2、免费为乙方提供培训，培训内容为该软件的安装与操作方法，帮助甲方员工掌握该开发成果，并达到能够解决简单故障的水平。

4、乙方在软件交付运行后应当提供终身技术支持服务。一旦甲方的系统发生软件故障，乙方应当在接到甲方书面或邮件形式发出的通知后12小时内解决该故障。如乙方没有在规定的时间内解决该故障，甲方有权要求乙方赔偿因该故障给甲方造成的全部损失。

5、在软件开发过程中，所有产生的与甲方有关的技术资料和现场实测数据，未经甲方书面同意乙方不得泄漏或转让给第三方，开发成果未经甲方同意不得泄漏或转让给第三方。本款规定的效力及于乙方的所有雇用人员。

1、因本协议产生的开发成果（包括源代码、系统技术文档、软件、数据等）由甲方享有知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得许可第三方阅读、使用或复制。

2、乙方保证其开发成果及其开发过程不侵犯第三人的知识产权，如第三方以该产品侵犯知识产权为由提起诉讼，乙方将以自己的费用解决问题，并赔偿因此给甲方造成的损失。

如因业务发展需要对本协议现有内容进行补充、变更、修改，由双方或任何一方提出补充、变更、修改的建议和方案，经双方协商并达成统一意见后，以书面形式确认，并由双方签字后补充为本协议的补充条款，与本协议具有同等法律效力。

1、双方应严格履行本合同，任何一方违反本合同均应承担违约责任。

2、由于软件质量低劣未达到合同中约定的验收标准、由于乙方责任导致工期延误或乙方有其他违反本合同条款行为的，甲方随时享有单方解除本合同的权利，并享有就由于上述原因造成甲方的全部损失（包括但不限于甲方在此之前支付的所有开发费用、甲方为软件开发订购的所有设备款项、甲方由于软件开发失败而遭受的生产经营方面的损失）向乙方要求赔偿的权利。

3、在本合同履行过程中，由于乙方原因导致软件开发失败的，由乙方承担由此为甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方在此之前支付的所有开发费用、甲方为软件开发订购的所有设备款项、甲方由于软件开发失败而遭受的生产经营方面的损失）

4、除非经甲方书面认可，乙方未能按期完成本合同项目的，则每逾期一天向甲方支付合同总款项______%的违约金。

5、乙方擅自将合同项目的全部或部分转让委托给第三方，甲方有权解除合同，乙方应立即返还所有甲方支付的费用，并支付违约金，违约金为合同总款项的______%。

若在履行本合同的过程中出现争议，双方应通过友好协商的方式解决。对于经协商不能解决的争议，任何一方均可将争议提交____________人民法院进行裁决。

本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字之日起生效。

第4篇

甲、乙双方经平等、自愿协商，就甲方委托乙方代理追索 人民法院（ 字第 号 （以下简称 号判决）项下 公司债权事宜，达成如下协议：

号判决执行阶段代理人，为甲方提供法律服务。乙方同意接受委托，并指派 律师具体承办甲方委托事宜。

全权代理甲方参与执行工作，包括搜集被执行人相关财产情况、与执行法院或有关部门沟通、督促执行法院及时委托相关机构对已查封财产进行评估及拍卖变现、处理与执行有关的其他事宜。

　三、甲方应协助乙方做好执行代理工作，及时向乙方提供与执行相关的文件资料。

应当勤勉尽责，认真维护甲方合法权益，不得从事有损于甲方权益的活动。在本代理合同有效期限内，乙方不得接受对方委托，为其提供法律服务。未经甲方特别授权，乙方不得擅自与被执行人达成和解协议。

　五、本次委托代理方式为有条件的风险代理，具体如下：

1、甲、乙双方签订本合同后10日内，甲方按申请执行标的额的 向乙方支付前期代理费。

2、后期代理费用与乙方代理执行结果挂钩，甲方向乙方支付后期代理费标准为执行回款（非现金财产形式按当时评估价值计算）的%，支付时间为甲方收到执行回款后的10日内，分期回款则分期支付。

3、甲方除代理费之外，不向乙方支付其他任何费用。乙方为承办本合同项下工作所支出的交通费、通讯费、打印费、差旅费、招待费等费用由乙方自理。

乙方代理申请执行、处置查封房产、土地或其他财产需支付的执行受理费用及评估、拍卖等费用由甲方支付。

如执行过程中需要提供担保，则担保责任由甲方承担。

七、本合同有效期自合同生效之日起至 号判决执行终结止。

八、本合同经甲、乙双方盖章后生效。双方如有未尽事宜需另行协商。