工程工程合同4篇("构建可信赖的工程工程合同:从制定到执行的全面指南")

工程工程合同是建设工程中十分重要的合同形式之一,其内容涵盖了建设工程各个方面的技术、经济、时间等各个方面的约定,对于保障建设工程的顺利进行具有至关重要的意义。该合同是建设工程中规范合法性的重要法律文件,有助于建立有序的建设工程管理体系,确保建设工程品质和工期的双重目标。

工程工程合同4篇

第1篇

应业主的申请,我方愿就业主履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保:

我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的_______%,数额最高不超过人民币_______元(大写:_______)。

我方保证的方式为:连带责任保证。我方保证的期间为:_______自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后_______日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号。在出现贵方与业主因工程质量发生争议,业主拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的.质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起_______个工作日内,将本保函原件返还我方。

1、因贵方违约致使业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定,免除业主部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与业主协议变更主合同的,如加重业主责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成业主不能履行义务的,我方不承担保证责任。

因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______法院。

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

工程工程合同4篇

第2篇

甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同遵守。

本工程3-11#栋增设11座人行天桥和4#栋楼梯变更加固工程的原外墙面砖、砼及砖墙凿除和恢复,原梁柱凿麻和界面处理、支模及脚手架以及其他安全防护措施、植筋、混凝土浇筑、拉拔试验、竣工资料及验收各项工作(说明:现场与原设计不符之处:是以雨蓬作底模,不凿穿楼板进行加梁加固);新增工程量按现场签证另计工程款。

本合同加固工程总工期为 30 日历天,自合同签订之日起计算。

1、工程总造价:总价包干为3-11#栋人行天桥加固工程人民币10万元,4#栋楼梯加固工程人民币万元,共计工程价款人民币 万元(含税)大写:元整。

2、签合同前缴纳2万元履约保证金,在加固植筋完成后退还。

(1)根据形象进度完成所有工程量的50%,付已完工程量75%工程款。

(2)工程完工并验收合格后,7个工作日甲方扣除质保金(5%)后,乙方出具工程发票时,甲方一次性结清工程款。

1、 签合同后五个工作日内乙方要上报编制详细的施工方案,报监理和甲方工程部审定。

2、 甲方负责提供临时水、电并承担费用,提供临时材料堆放场所。

1、施工依据:项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件。

2、验收标准:按《混凝土结构加固技术规范》gb50010标准施工,经设计、质检验收达合格质量标准。

3、根据双方协定,本合同范围内发生粘钢胶采用 环氧系列的专用植筋胶。

4、植筋、钢筋焊接必须经甲方和监理现场验孔及质量验收。

1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工前应做好临边安全防护措施并经甲方和监理验收合格方可作业。

2、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故,由乙方承担所有责任,劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等,由乙方自行解决。

3、乙方要自行处理与劳工之间的工资关系,一切责任自行承担。

1、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失,由违约方负责赔偿,具体方案由双方协商解决,若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决。

2、自然不可抗力原因(如地震、风暴、降雪雨等)造成停工,工期应顺延。

由于工期紧张,要求乙方严格按照合同工期完工,每推迟一天完工,罚款一千元,该款项直接从工程款中扣除。

第十一条、合同份数:本合同一式四份,双方各执二份。

第3篇

经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方制作、安装广告工程达成协议如下:

三、 乙方根据甲方提供的内容,进行设计、制作、安装,如有单方改动需经另一方同意并签字,否则视为违约。

五、结算方式:合同生效甲方预付30%工程款,货到甲方工地验收合格付30%工程款,安装完毕验收合格后付40%工程款。

六、乙方应按甲方指定位置安装,严格保证质量、安全牢固,乙方必须按施工规程要求施工,并对其施工人员的人身安全负全责,出现问题乙方负全责,甲方不付任何责任。乙方的施工人员均持证上岗。

七、乙方施工期间,甲方需提供水、电及存放材料设备的场所和施工环境,使工程顺利进行,保证工程按期完工。如因水、电及施工环境造成的工期延误,乙方不负任何责任,如出现刮风、下雨等不利于施工的天气及其它因素,工期顺延。

九、甲方工地具备安装条件时,乙方进驻工地进行安装,安装完毕甲方验收合格为工程竣工。

十、未约定事项执行《合同法》相关。如双方出现经济纠纷,应向本市仲裁机关仲裁或向本市法院起诉。

十一、本合同一式两份,双方各持一份,盖章后生效。

第4篇

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同,以资守信。

3、工程量: 以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。

(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工

注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算

(1)国家标准 (2)地方标准 (3)行业通用标准(4)甲方特殊标准

(1)甲方委托乙方设计施工图纸,设计费用为(大写): 元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;

3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的,应在开工前 天将图纸交给乙方。

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。

施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:

(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。

★其他类似内容

1自我保护教案锦集4篇

自我保护教案锦集4篇

本篇文章为公文网站推出的“自我保护教案锦集”,收集了多种自我保护案例并整理成教案,旨在提高读者的自我保护意识和应对突发事...

查看剩余 70% 自我保护教案锦集4篇

2小班美术教案范文锦集4篇

小班美术教案范文锦集4篇

本篇文章为大家带来了小班美术教案范文的精选,包含了许多优秀的教案示范,旨在帮助教师更好地掌握小班美术教学方法与技巧,提升...

查看剩余 80% 小班美术教案范文锦集4篇

3幼儿园教案范文汇总4篇

幼儿园教案范文汇总4篇

本文汇总了多篇幼儿园教案范文,为幼教工作者提供了有益的借鉴和参考。这些教案内容详尽,方案实用,涵盖了多个年龄段的幼儿教学...

查看剩余 90% 幼儿园教案范文汇总4篇

4警校实习个人总结4篇

警校实习个人总结4篇

本文是一名警校实习生的个人总结,总结了实习过程中所得到的经验与心得。实习期间,通过与实战警察的接触和训练,加深了对警察...

查看剩余 81% 警校实习个人总结4篇

5暑假里作文合集4篇

暑假里作文合集4篇

暑假来临,学生们可以充分利用这个假期来提高自己的文学素养。为此,我们特地为大家搜集整理了一系列优秀的作文篇章,涵盖了课堂...

查看剩余 78% 暑假里作文合集4篇