拆除施工合同7篇(解除施工合同:争议成为威胁)
拆除施工合同是指建筑物的拆除工作所需要的合同文本。在建筑物拆除过程中必须有合法可靠的拆除施工合同,并且在特定的拆除工期内按照合同约定进行拆除,以确保施工安全有效。以下是拆除施工合同的一些基本要素。
第1篇
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致,订立本合同。
工程名称:亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程
工程内容:按甲方指定范围,拆除场地上全部原有建、构筑物及设施;
二、工程拆除范围及要求 拆除范围及主要内容:亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区 部分房屋。拆除要求:指定范围的地面建筑、设施全部拆除,渣土进行现场填压并平整场地。
乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房(20xx)92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。
开工工期按甲方要求进行,按照甲方的要求拟行拆除工作。
(1)、乙方以工抵料,协议签定后乙方需向甲方预付补偿款¥500000元(人民币大写:伍拾万元整);工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款¥ 元(人民币大写: )。
⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续; ⑵、乙方应编制施工组织计划,报有关部门批准、并严格遵照执行;
⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求,及时组织工程人员、机械设备等就位;
⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作;
⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理;
⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作,做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施,做好施工中的安全消防措施;
⑺、乙方工程中的一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担;
⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施,自行办理相关手续,并应取得有关部门批准,承担由此而发生的一切费用。
1、甲方违约责任:因甲方责任而造成工程延期的,合同工期顺延。
2、乙方违约责任:乙方未按合同要求完成全部拆除工程内容的,乙方出现重大安全事故影响工程进度的,应承担违约责任。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效,至乙方支付甲方补偿款之日终止本合同。
第2篇
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致,依据中华人民共和国民法典的有关规定,甲乙经双方协商,特签订本合同,以便双方共同遵守。
二、施工内容: 塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。
1、塔吊组装工期:组装工期为 天,开工日期为 年 月 日, 年 月 日达到运行条件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期为 天,初定于 年 月至 月期间,甲方提前十日通知乙方进场。
技术标准达到设备安装说明要求,并通过政府有关检定部门的检查验收,即办理完吊车使用证,达到运行条件。
本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
乙方施工人员进场后七日内,甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段,乙方施工人员进场一周内,甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内,甲方支付总额的10%,余额20%在三个月之内付清。
1、甲方应按本合同约定支付工程款项,确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场,同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装,工期相应顺延。
2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方,以方便乙方组织施工。
3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏,由责任方承担。
4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件,并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具,负荷试车所需的荷重由甲方提供。
5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。
6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。
7、乙方负责施工过程中的各项管理工作,由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。
8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责,并保证吊车在安装后运转安全、可靠。
9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。
10、塔吊安装后,由乙方负责进行负荷试车,并办理当地使用许可证,甲方予以协助。同时,向甲方提交一份安装原始记录。
11、塔吊安装后,由乙方负责现场的卸车和二次倒运,并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏,由乙方负责赔偿。
12、塔吊拆除时候,乙方须将各构件进行编号,构件上做好标记,装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。
13、乙方不得将本工程转第三方施工,如有违反,甲方有权终止合同,并享有向乙方提供索赔的权利。
1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行,由乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务,须赔偿甲方因此造成的的租金损失。
4、如因甲方原因使设备拆除工期延误,工期顺延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工损失。
本合同在履行期间如发生纠纷,双发可协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第3篇
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
2.居室规格:_________________房型_______________层(式)_______________室_______________厅_______________厨_______________卫,总计施工面积________________平方米。
3.施工内容:_________________详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
5.工程开工日期:______________年_______________月_______________日
6.工程竣工日期:______________年_______________月_______________日
工程价款(金额大写)_________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
3、设计费_________________元;4、施工清运费_________________元;
第4篇
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本合同施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的广告拆除工程相关事宜,达成如下合同:
2、工程承包范围、承包总价、付款方式及验收标准乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工期完工,一次性包定价12500元,拆除工程经甲、乙双方验收合格后,一次性付清工程款,付款时乙方需提供等额的材料发票。
(1) 发光字广告范围内的所有材料、构件等全部拆除并全部清理外运,场地平整且无建筑垃圾无设施设备无杂物等;
4、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容施工前乙方(如有需要)应当取得必要的政府行政许可,拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设备;拆除双方约定范围内的所有与之相关的设施构件;处理较大物料的二次切割;拆除施工完成后场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、植物等的防护;拆除垃圾的清理;因拆除需要在建筑顶部安装的卷扬机等设备对建筑主体结构、防水层的破坏须进行恢复。
自双方订立本合同之日起7个工作日内,按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
6、拆除废旧钢铁、钢架等构件,作为废旧物资由乙方回收利用,回收金额为5000元整,工程结算付款时一次性扣回。
7、乙方必须派有经验的施工人员进场做好安全生产的监督、管理工作,严格按照国家及当地有关安全法律法规开展拆除工作,针对本项目的特点制定安全保证措施,确保拆除施工在安全的状态下进行。
(1) 协助乙方做好施工时所涉及的其他工种关系的协调;
(1) 拆除作业时乙方必须遵守国家及当地现行的《室外广告拆除技术规程》及《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规范;
(2) 拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查;
(3) 乙方在拆除施工过程中应严格执行以上所有内容并自行承担可能发生的事故责任。
(1) 乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度,由于乙方原因迟延工期时,乙方按每日人民币伍佰元(500元/日历天)向甲方支付违约金。乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果(包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚);
11、乙方必须自己处理好安全工作,在工地上必须佩带安全帽,高处施工者必须系好安全带,每个工人必须购买安全保险,凡拆除工人发生安全事故与甲方无任何责任。
12、本合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等的法律效力。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
第5篇
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致,依据中华人民共和国民法典的有关规定,甲乙经双方协商,特签订本合同,以便双方共同遵守。
1、塔吊组装工期:组装工期为——天,开工日期为—— 年 月 日,——年 月 日达到运行条件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期为——天,初定于——年 月至 月期间,甲方提前——日通知乙方进场。
技术标准达到设备安装说明要求,并通过政府有关检定部门的检查验收,即办理完吊车使用证,达到运行条件。
本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。
乙方施工人员进场后七日内,甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段,乙方施工人员进场一周内,甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内,甲方支付总额的10%,余额20%在三个月之内付清。
1、甲方应按本合同约定支付工程款项,确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场,同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装,工期相应顺延。
2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方,以方便乙方组织施工。
3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏,由责任方承担。
4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件,并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具,负荷试车所需的荷重由甲方提供。
5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。
6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。
7、乙方负责施工过程中的各项管理工作,由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。
8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责,并保证吊车在安装后运转安全、可靠。
9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。
10、塔吊安装后,由乙方负责进行负荷试车,并办理当地使用许可证,甲方予以协助。同时,向甲方提交一份安装原始记录。
11、塔吊安装后,由乙方负责现场的卸车和二次倒运,并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏,由乙方负责赔偿。
12、塔吊拆除时候,乙方须将各构件进行编号,构件上做好标记,装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。
13、乙方不得将本工程转第三方施工,如有违反,甲方有权终止合同,并享有向乙方提供索赔的权利。
1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行,由乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务,须赔偿甲方因此造成的的租金损失。
4、如因甲方原因使设备拆除工期延误,工期顺延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工损失。
本合同在履行期间如发生纠纷,双发可协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第6篇
根据市政道路建设用地批复,现将__________房屋拆除工作由甲、乙双方共同负责事实,为确保拆除工作顺利完成,甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施,为明确双方责任,经甲、乙双方充分协商,订立如下:
该项目位于机场__________,拆除面积大约__________平方米,在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。
2、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。
3、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等公共设施的拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。
1、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。
2、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故,乙方应自行负责,甲方不负任何经济赔偿及法律责任。
3、乙方在拆除中,必须按时完成所交房的拆除任务,不得无理推延,如有不可抗拒的天气,则工期顺延。
2、乙方在签订合同时,必须一次性付给甲方工程款,__________元整人民币。
3、余款在拆除大约两万多平方米厂房后,付清全款。
1、工地所拆除的废旧材料(包括外表材料、门窗废铁、钢筋、废理电线以及地梁拆除)等一切废旧材料归乙方所有。
六、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,此协议具有法律效力。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商补充协议,具有同等法律效力。
第7篇
甲乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,签订本协议,以兹共同遵守。
2、乙方负责制定施工方案,经甲方审核后,严格按照施工方案组织实施;
3、乙方全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方通报工程查处有关事项;
1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程,按照甲方工期要求,组织现场施工;
3、违犯安全操作规程而造成的意外事故,由乙方自负。
1、不可抗力指战争、严重水灾、火灾、台风、地震等人力不可抗拒因素而造成的延误和影响;
2、当甲乙双方因不可抗力而造成协议无法履行时,履行协议时间将予以顺延;
3、甲乙双方中一方因不可抗力原因不能履行本协议时,应及时通知对方,取得对方认可后,本协议可以不履行或部分履行,并免于承担违约责任。
1、甲方应按照协议支付相关费用,迟延一天,应向乙方支付迟延金额部分千分之一的违约金;
2、乙方应按照协议要求按期保质完成拆除工程,如延误工期,每天处罚工程总价千分之一的违约金,并承担甲方因此而造成的其他损失。
2、本协议在执行期间,应本着相互信任、相互配合的原则,对拆除工程中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,须由甲乙双方协商,另订补充协议,所有补充协议与本协议具有相同的法律效力。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
1校园欺凌演讲稿7篇
本篇文章主题为校园欺凌演讲稿,旨在引起人们对校园欺凌的关注和关心。校园欺凌是当今社会不可忽视的问题,它不仅对受害者身心造...
查看剩余 86% 校园欺凌演讲稿7篇
2销售员年终总结7篇
销售员的年终总结是一份综合性的报告,旨在总结过去一年的销售工作,评估业绩和成就,并提出未来发展计划和改进建议。这份总结不...
查看剩余 88% 销售员年终总结7篇
32023保安入职转正申请书7篇
本文提供一篇关于2023年保安入职转正申请书的范文,旨在帮助保安申请人了解如何书写一份成功的申请书,增加获得转正机会的可能性...
查看剩余 80% 2023保安入职转正申请书7篇
4医师年度医德医风工作总结7篇
“医师年度医德医风工作总结”是医疗行业中一项重要的年度总结工作,它主要对医师在一年中的医德医风表现进行评估,并通过总结分...
查看剩余 84% 医师年度医德医风工作总结7篇
5梦想青春的演讲稿7篇
梦想青春,充满着青春的热情与激情,也充满着实现梦想的坚持与努力。在这个充满挑战与机遇的时代,每个人都有属于自己的梦想与追...
查看剩余 79% 梦想青春的演讲稿7篇