项目合同范文4篇(“契约纬度:精益合作的项目合同范文”)

欢迎来到我们的公文网站!在项目合同的签订过程中,很多人都会遇到合同范文的需求。为了方便您的工作,我们精心整理了一系列项目合同范文,覆盖了各类项目合同的常见内容和格式。无论您是合同起草人员还是需要参考合同范文的项目方,本网站都将为您提供实用的合同参考和优质的合同模板。

项目合同范文4篇

第1篇

1、根据《##省重大科技攻关计划管理办法》和《##省科技计划项目实施过程管理办法》的有关规定,省重大科技项目计划任务下达后,必须签订《##省重大科技攻关计划项目(课题)合同书》。

2、“项目(课题)合同书”是项目(课题)经费拨付和检查、评估、总结、验收的依据。

3、“项目(课题)合同书”的内容必须与《##省重大科技攻关计划项目建议书》衔接一致。

4、“项目(课题)合同书”填写要求字迹清晰,内容简明扼要、主要技术经济指标应量化。

攻关目标和主要内容(要解决的主要技术难点和问题):

1.论文论著2.研究(咨询)报告3.新产品(或农业新品种)4.新装置

5.新材料6.新工艺(或新方法、新模式)7.计算机软件9.其它

主要技术经济指标(包括经济、社会、环境的预期效益):

签约各方均应按照《##省重大科技攻关计划管理办法》和《##省科技计划项目实施过程管理办法》的有关规定执行,并均负有相应的法律责任。

1、乙方必须按计划任务的各项目标执行,并分年度提交上年年度计划执行情况及经费决算的正式报告,提出当年年度计划。

2、合同执行过程中,乙方如需修改合同某项条款,应根据《

##省重大科技攻关计划管理办法》的有关规定,向甲方提出变更内容及理由的'申请报告,经甲方审定后实施。未经批准前双方须按原合同条款履行,否则后果由自行修改条款的一方负责。

3、乙方因主观原因(如:与可行性研究内容有出入、挪用经费、技术措施或某些条件不落实)致使计划无法执行而要求解除合同,应视不同情况,部分、全部或加倍退还所拨经费;如乙方没有提出解除合同的要求,甲方可根据调查情况有权提出合同中止。

4、乙方的合同经费按省科技三项费用管理办法执行。

5、丙方负责协助甲方进行项目的组织实施工作,并负责检查项目进展,监督经费的使用情况,保证匹配资金的落实等。凡不符合规定的开支,丙方负责提出调整意见并报甲方审批后执行。同时根据项目进展情况,丙方可向甲方提出项目延续或中止建议。

6、甲方负责按年度拨款,及项目的组织、协调、检查、总结、评价等。

7、本合同正式文本一式五份,甲方三份、乙方一份、丙方一份。

8、科技成果及其知识产权的归属和管理按照科技部《关于加强与科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》规定执行。

9、对于涉密项目的科技保密,鉴约各方均应按照《科学技术保密规定》执行。

项目合同范文5篇

第2篇

一、委托人委托项目管理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:

工程名称: 建设地点: 工程规模: 工程估算: 工期:。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

⑺招标文件及其附件(或描述项目管理项目的技术性文件);

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。

四、受托人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。

五、委托人向受托人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向受托人支付报酬。

本合同自开始实施,至完成。 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章) 开户银行: 开户银行:

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

1、“项目”是指本协议书专用条件中指定的,并为之提供项目管理服务的项目。

2、“服务’是指pm根据本建设工程委托项目管理合同所提供的服务;包括正常服务、附加服务和额外服务。

2.2“附加服务”是指:①委托人委托项目管理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内客;②由于委托人或承包人原因,使项目管理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

2.3“额外服务”是指正常服务和附加服务以外,但根据协议书第二十五条的规定,pm必须履行的服务。

3、“工程”是指为完成项目所实施的永久性工程,包括提供给委托人的设备、设施及其它物品。

4、“委托人”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、聘用pm的一方,及其合法继承人和允许的受让人。

5、“pm”是本建设工程委托项目管理合同中所指的、受委托人聘用提供项目管理服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。

6、“项目经理”是指由pm任命全面履行本合同的负责人。

7、“项目经理部”是指由pm组建实施具体项目管理工作的机构。

8、“第三方”是指委托人、pm以外的其他有关当事方或法人实体。

9、“专业工作单位”是指由pm通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、检测、材料和设备供应及安装等工作,具备相应资质的单位。

10、“合同”是指与本建设工程委托项目管理合同委托的工程项目管理服务有关的委托人与任何第三方签订的合同。

11、“合同期限”是指合同有效期限,包括前期项目管理期限、实施期项目管理期限和后期项目管理期限。

12、“日”是指从任何一个子夜至下一个午夜的时间段。

13、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始的一个月时间段。

14、“全过程管理的项目管理项目” 是指由pm对建设项目实施全过程的管理,承担项目前期、实施期、后期所有的项目管理工作,实现项目建设的安全、工期、质量、功能、成本等管理目标。

15“建设实施阶段的项目管理项目”是指由委托pm对建设项目实施阶段实行项目管理,组织建设和实施资金管理,按照国家有关规定和合同约定的要求,在完成该项目后按规定交付使用。

第二条 建设工程委托项目管理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

第四条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第五条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的'认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第六条 委托人有权要求pm按照其意愿对工程建设项目进行严密组织、科学管理;有权根据约定的项目管理服务内容及其内在要求,确定项目管理基本目标,制定项目管理考核办法。考核结果作为评价pm履行合同能力、内容、程度、质量等的重要依据。

第七条 委托人有权对项目进行稽查,对违规行为提出纠正并视情实施查处。

第八条 委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。

第九条 pm因其下列行为所造成建设项目出现诸如投资增加、工期延长、使用功能缺陷或工程质量不合格等现象,委托人有权要求pm赔偿损失。

第十一条 委托人有权要求pm更换不称职的项目部工作人员。

第十二条 委托人有权要求pm提交项目管理工作周报、月报及项目管理服务范围内的专项的报告。对突发情况或其他非约定事宜应及时报告。

第十三条 委托人有权拒绝pm提出的不符合国家法律、法规规定的建设资金或其管理报酬支付的计划或申请。

第十四条 pm根据委托人和使用人的授权以及有关法律、法规的规定,享有以下项目建设的组织、管理及协调权:

⑷ 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

⑸ 对建设项目各参与单位的生产作业计划进行审核、协调与管理; ⑹ 对建设项目现场安全、环境、文明施工进行管理;

⑺ 对建设项目工程、产品质量与各参与单位的服务质量进行管理;

⑻ 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,pm应当书面报告委托人并要求设计人更正。

⑼ 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本、增强效益的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

⑽ 主持工程建设有关协作单位的组织协调,凡与工程进度、造价、质量、功能、安全等有关的重要协调事项应当事先向委托人报告,并得到委托人同意。

⑾ 在向委托人报告并获得委托人同意的情况下,pm有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。在紧急情况下可边处臵边报告,但应在24小时内向委托人作出书面报告。

第3篇

起止年限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

三、进度安排、年度计划内容及考核目标(按季度填写)

1.甲方应按合同约定,协调检查研究进展,组织合同验收。

2.甲方可根据乙方研究进展及要求,补签有关协议。

3.甲方责任未履行合同时,应根据情况,做出适当调整安排。

4.甲方按《信息产业处科技项目治理及考核实施细则》,对项目进行考核并兑现乙方奖金。

1.乙方应全面履行合同内容,接受甲方对乙方研究工作的检查和协调,并按时向甲方提供以下书面报告:

★项目实施情况,6月30日之前向甲方提交半年度技术工作小结。

★项目完成后,应向甲方提交合同执行情况总结报告,及时申请合同验收。

2.乙方须按《__知识产权治理办法》和合同要求,完成知识产权保护工作,并及时办理专利申请。

4.部门负责人要全力支持项目负责人的此项科技相关工作。

1.本合同一经签定,签约各方均应认真履行。在执行中,如需变动或修改,需由签约各方协商一致,签订相应的'补充合同(或协议),补充合同(或协议)与本合同具有同等法律效力。

2.违反本合同约定,违约方应承担违约责任,并采取补救措施,赔偿相应损失。

4.本合同一式三份,信息化办公室、负责人、承担单位各一份。

1.列入信息产业处科技计划的项目都应填写此合同,合同原则上签订到项目一级。

3.合同编号统一采用信息产业处科技计划中项目编号,由主管部门填写。

4.合同一式3份,主管部门(甲方)和项目负责人签字后生效,合同正式文本主管部门留存1份。

第4篇

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。

1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设8080瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面2540铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺3030瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设3030瓷砖,要求平整。

四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工装修。

五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的.装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工。

六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。

七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金,20xx年4月__日至20xx年7月日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,

八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。

★其他类似内容

1学校社会实践工作总结4篇

学校社会实践工作总结4篇

本篇文章旨在总结学校社会实践工作,反思实践中的问题和不足,探讨未来的发展方向。通过实践,学生们增进了对社会的认识,锻炼了...

查看剩余 82% 学校社会实践工作总结4篇

2化学教师年度考核个人总结4篇

化学教师年度考核个人总结4篇

本篇文章主要介绍了一份“化学教师年度考核个人总结”,该总结对于教师的职业发展和提高教学水平具有重要意义。在总结中,教师从...

查看剩余 81% 化学教师年度考核个人总结4篇

3法院社会实践心得4篇

法院社会实践心得4篇

“法院社会实践心得”是一份由实践者总结和分享的经验性文章,旨在揭示法院社会实践的重要性和实践带来的启示。这篇文章将通过实...

查看剩余 75% 法院社会实践心得4篇

4软件测试工程师年终总结4篇

软件测试工程师年终总结4篇

本文将重点介绍软件测试工程师的年终总结,从工作内容、个人成长、团队贡献等方面全面回顾一年来的工作情况和收获,挖掘出优点...

查看剩余 84% 软件测试工程师年终总结4篇

5会计实习心得体会4篇

会计实习心得体会4篇

会计实习是会计专业学生在校期间的重要环节。实习期间,学生通过实际操作和观察企业的财务状况,对于会计知识有了更深刻的理解...

查看剩余 75% 会计实习心得体会4篇