安装合同范文锦集4篇(「完美安装,合同文集」)
本文为《安装合同范文锦集》提供一系列范文样式,以帮助读者更好地撰写和理解安装合同。无论是从事工程项目、装修施工还是设备安装,这些范文都能为您提供灵感和参考,准确明了地表达双方的权益和责任。让我们一起探索合同文书的奥秘,为工作注入更加精确和严谨的内容吧!
第1篇
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就 的彩钢房制安事项协商一致,特订立本合同。
3.工程做法:彩钢库房,站杆采用4×8方钢,檩条采用4×6方钢,彩钢复合板新顶板50mm,旧顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,旧彩钢岩棉夹层的复合板,新彩钢玻璃丝棉夹层复合板。
合同工期:本工程施工期为个工作日,施工自年月日开始,于日竣工,并验收合格。
本彩钢房工程合同综合单价用旧彩钢130 元/㎡,用新彩钢180元/㎡,结算时按施工实际面积计算。
完成其工程量竣工经甲方验收合格后一个星期内付到合同总价95%,扣除5%质保金,待质保期满无质量问题后付清。质保期为两年。
1.乙方应严格按照要求的材质与厚度制作。钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。房施工确保质量、安全、工期达到要求。材料的保管。
2.材料标准:旧彩钢房顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的`檩条8*8方钢,新彩钢房顶板50mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的檩条8*8方钢
3.乙方进场后,制定详细的施工进度计划,文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。
承包人进场后遵守发包人安全管理规章制度,接受发包人的安全检查,与发包 人签订安全管理协议。按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。承包人要保证安全措施,做好安全防护教育工作,承担进场人员的安全防护用具费用,不准发生伤亡事故,如发生伤亡事故,由承包人自负,并承担相应费用,发包人对承包人还要处以一定数额的罚款。
6.乙方负责自有人员及设备的安全保险工作,并且承担由于自身原因造成的安全、质量事故损失。
乙方如果不按合同工期按时完工,每滞后一天扣总价的20%,如因甲方原因导致工期拖延,则相应顺延工期。
第七条 本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。本合同自双方签字盖章后生效。
第2篇
于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。
4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括12v-400zc主机试验运行。
第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_______________美元整;
第2期:甲方在a港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即______________美元整;
第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________________美元整;
第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即______________美元整;
第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____________美元整;
第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即______________美元整。
7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即______________美元整。
8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后,应按双方规定的单价对乙方已完成的'工程费用及材料费,予以支付。
9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************,乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工,按合同第10条规定结束。
12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。
14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。
15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。
承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务,承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。
工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。
国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
第3篇
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
本工程采用总价包干的形式,一次包干;根据现场实际情况,如甲方需要增加设备,则双方另签订补充协议。
1、乙方须按附表内容向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关的合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到设备以及工程保质保量,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源以及相关的人员配合。
(1) 施工标准:乙方对甲方大楼主体亮化施工,严格遵照
?电气装置安装工程低压电器设备施工及验收规范》gb50254-96
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的.产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
(4)乙方对设备质保见附件(工程价格汇总表质保说明)
合同签定后15日内进场施工,整个施工工期40天。(20xx年 月 日开工,20xx年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
2、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
3、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,48小时内解决故障,若在48小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常运行。
4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,3日内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
项目施工安装、调试完毕后,由甲方组织验收,并签注验收结论。
签订本合同后,甲方须向乙方支付工程总金额的15%即:元,
大写: 作为预付款,乙方在收到甲方预付款后15天内组织人员及设备进场。
人员及设备进场后,甲方组织人员验收设备数量及质量,验收完毕后甲方须再向乙方支付工程总金额的50%即:元,大写:
设备安装调试完毕后,甲方须向乙方支付工程总金额的35%即: 元,大写:
为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。
同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。
附表作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按合同要求向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的千分之一向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,备案一份。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。
法定代表人(授权代表): 法定代表人(授权代表):
第4篇
按照《中华人民共和国经济合同法》及其有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同,共同遵守本合同所列条款。
注:以上单价包括工具如电源线、焊机、**钻和冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。
栏杆制作过程中,做工精细,装搭焊接牢固,焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直,螺丝头及预埋件不能露出墙体表面,依据相关标准、规范进行验收。
四、付款方式:(合同签订后,按每月完成工程量发放进度款)
1.甲方按乙方每月每项完成的工程量,以完成每项单价的支付工程进度款。
3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响,工程应顺延。
2、乙方负责制作安装过程中安全措施,包括安全设备、安全防护设施等。
3、乙方应服从甲方的管理,自觉遵守甲方制定的各项规章制度,对自己的.施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。
4、所有施工人员必须严格按国家规定,公司要求及总包的有关要求执行,
5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。
6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。 7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。
如工期不能按时、按质要求完成,由此造成总包,业主的罚款,乙方应承担相罚款。
九、本协议未尽事宜,双方应本着实事求是和友好坦诚的态度另行协商确定。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。
12023年保险销售员年终总结4篇
本文将为大家分享2023年保险销售员年终总结的经验和教训,包括销售策略、渠道管理、销售技巧等方面的内容,旨在帮助广大销售员总...
查看剩余 76% 2023年保险销售员年终总结4篇
2物业公司员工转正申请4篇
这是一份关于物业公司员工转正申请的文件,该员工已在公司连续工作一年以上,表现出色,希望能够获得公司的认可并转正成为正式员...
查看剩余 84% 物业公司员工转正申请4篇
3学校社会实践工作总结4篇
本篇文章旨在总结学校社会实践工作,反思实践中的问题和不足,探讨未来的发展方向。通过实践,学生们增进了对社会的认识,锻炼了...
查看剩余 80% 学校社会实践工作总结4篇
4化学教师年度考核个人总结4篇
本篇文章主要介绍了一份“化学教师年度考核个人总结”,该总结对于教师的职业发展和提高教学水平具有重要意义。在总结中,教师从...
查看剩余 82% 化学教师年度考核个人总结4篇
5法院社会实践心得4篇
“法院社会实践心得”是一份由实践者总结和分享的经验性文章,旨在揭示法院社会实践的重要性和实践带来的启示。这篇文章将通过实...
查看剩余 87% 法院社会实践心得4篇