工程绿化合同范本4篇("绿化工程合同模板:打造优美环境的合作范本")
本文将提供一份完整的“工程绿化合同范本”,旨在为读者提供一种标准化和可操作的合同模板,用于管理和规范工程绿化的合作关系。该范本涵盖了合同的主要条款和条件,包括双方的权利和责任、工程进度和质量要求等方面,有助于确保双方在合作过程中的权益有序保障。
第1篇
1、宿舍楼门口树池内的桂花树由于长势不好,商定更换同等大小(已指定)的桂花树,原先的桂花树移至运动场所内指定地点,由承包方移植包成活,发包方支付费用计_____万元。
2、棒杰新厂区桂花树移至宿舍楼指定区域(已实际确定),移植费用每株_____元,按实际移植数量计价。
3、原种植桂花_____株,已确认死苗_____株,商定不再购新苗补植,按当时购价每株_____元,合计人民币_____元,抵付移植苗费用,多退少补。
1、地下室树池,大树池种植竹一丛(数量20株,高度为5米),四小树池为小球类树,价格详见报价确认单。
2、观玉兰地段种植小树苗,部份地段植草皮,价格详见报价确认单;少部分人工损坏的补苗,按补苗按实际数量计价;结算工程款按实际数量确定。
1、原则上在_____年_____月底前完成,少量因树的移栽季节相关,可相应顺延,但须在_____年_____月中旬前全部完成。
2、苗木养护周期为一年,苗木种植日期即为养护周期开始时间。成活苗按现时计算。
1、本工程采用固定单价承包,包成活,承包单价包括起苗、运输、种植、基肥、检疫检验,养护管理、人工费、安全文明施工等费用;此工程款包含税金及各项费用。
2、工程完成验收后,结算工程款,预留_____%保成活费,承包方提供正式发票后,_____个工作日内由发包方支付。
五、此合同如有异议,双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
六、此合同一式四份,双方签字后生效,发包方、承包方各执2份。
第2篇
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。结合本工程具体情况,双方特签订本合同,以资共同遵守。
1.3现场条件:用水、用电由甲方提供。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。
2.1承包范围:小区内绿化、景观及其给排水、照明(以甲方图纸为准)。
2.2承包方式:本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价万元,其中绿化景观万元。本工程不得分包或转包,如发现乙方将本工程分包或转包,甲方有权终止本合同,并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
3.1本工程系邀标工程,工程暂定价为万元按年月日报价书为准,景观工程万元按年月日报价书为准。其工程量按实结算。
3.2树种的单价由甲乙双方协商后进行报价确定,甲方的绿化、景观施工图需调整修改时,新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行,报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、安全、消防等责任与费用均由乙方承担。
3.3乙方工程报价中土建部分所报单价应包括完成招标文件规定的施工图纸中项目所需的全部费用,具体报价应结合当地市场情况及有关规定要求,其内涵:
a、包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金;
3.4绿化给水、雨污水、景观电缆、灯具安装由各投标单位根据设计图纸、当地市场及相应定额,自行报价,采用分项总价包干方式(需附预算书),灯具由甲方指定,报价由双方协商确定。
4.2工程进度款:按工程进度每月付月产值的,竣工验收合格后付款至。工程经验收合格,办理工程决算后支付工程总价的,余款作为绿化、景观维护保养保证金,待一年保养期满,退还乙方(不含利息)。乙方应在收到甲方每一笔工程款时内向甲方开具合法有效的发票凭据。
5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应,其品种、规格必须符合甲方提供的绿化种植图,并确保树木挺直,粗细匀称。
5.2甲方的绿化施工图需调整修改时,乙方需积极配合,新增加的绿化品种或苗木,由甲方参与定价、定量。
5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植(并提供技术帮助),具体数量及品种甲乙双方共同商定。
5.4甲方的景观施工图需调整修改时,乙方需积极配合,新增加的景观或园艺,其材料由甲方参与定价、定量。
6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%,植物长势茂盛葱绿,树种规格符合设计及甲方要求,树干挺直,粗细匀称。
6.2绿化土回填须平整无杂质,加肥料后成为营养土(按该苗木的要求配制)。
6.3工程质量需达优良,绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。
6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干,对工程质量进行全面管理,接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目,乙方应无条件予以返工,直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。养护期间由于乙方原因,造成苗木死亡的,均由乙方按照图纸要求规格补植并承担相应的费用。
7.1隐蔽工程验收前,由乙方填写《隐蔽工程验收单》,提前24小时书面通知甲方检查验收,甲方应在接到书面通知后3日内组织验收,双方办好验收手续,甲方未按约定时间进行验收,乙方有权可自行作隐蔽工程验收,并作好验收记录,甲方予以认可。如甲方提出异议,需重新检查,经检查合格者,验收费用由甲方承担;不合格者,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方承担,返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收,擅自进行隐蔽覆盖,甲方施工有权勒令其停工,并重新检查验收,其返工及验收费用均由乙方承担。
7.2工程竣工10日内,乙方应提前24小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套,交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收,经验收合格,双方签具竣工验收证书,该日作为竣工日,并将工程移交甲方管理。经验收不合格,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方承担,返工不另计工期。
7.3工程竣工验收后,按规定绿化、景观工程实行免费保养,保养期为一年,保养期间做到绿化苗木成活率100%,长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用,无质量问题。保养保证金暂存甲方,保养期满退还乙方(不含利息)。
8.1经甲乙双方商定,本工程自年月工,总工期为日历天。
8.2为确保在合同期内如期完工,交付使用,本工程实行工期奖罚制度。如延误的,按每天工程总造价的万分之四进行罚款。
8.3工程竣工后五天内,乙方的施工人员及材料设备应马上退场,如不及时退场,按工期延误以8.2款承担违约责任。
9.1若乙方无正当理由单方终止本合同,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程造价的10%的违约金。
9.2乙方必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,确保按期顺利竣工,否则每拖一天,向甲方支付违约金,累计扣罚。
9.1施工现场的安全保卫,施工人员的吃、住、行等由乙方自理。
9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育,在施工过程中,必须注意施工安全,避免不安全因素发生,在施工中发生的一切人身伤亡事故,均由乙方承担相应的责任及费用。
9.3文明与安全施工,乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育,对其他专业单位的设备及成品应注意保护,如由乙方损害,应予以修复或赔偿损失。
9.4乙方上报的项目经理,工程技术顾问,均不得随意调动。确因工作需要调动的,须事先征得甲方同意,如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包,甲方有权单方面终止合同,乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失,并承担合同总价10%的违约金。
9.5甲方的招标文件,乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
9.6本合同未尽事宜,另行商议,以签订书面补充协议的方式为准。
9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工,保养期满,结清全部工程价款后合同终止。
9.8本合同生效后,双方诚意履行。如有纠纷,双方友好协商,协商不成,向工程所在地人民法院提交诉讼解决。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
第3篇
合同固定单价:以450元/吨计价,以发包签收的实际用量计算。
①、本合同为固定单价合同(不因市场价格上下波动而调整),即为完成一个计量单位所需的直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;,
②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;
工程完工,且发包人验收合格,凭正式发票在五个工作日内付清。
双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
八、本合同于20____年10月18日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
第4篇
1、宿舍楼门口树池内的桂花树由于长势不好,商定更换同等大小(已指定)的桂花树,原先的桂花树移至运动场所内指定地点,由承包方移植包成活,发包方支付费用计4.3万元。
2、棒杰新厂区桂花树移至宿舍楼指定区域(已实际确定),移植费用每株100元,按实际移植数量计价。
3、原种植桂花296株,已确认死苗20株,商定不再购新苗补植,按当时购价每株600元,合计人民币___元,抵付移植苗费用,多退少补。
1、地下室树池,大树池种植竹一丛(数量20株,高度为5米),四小树池为小球类树,价格详见报价确认单。
2、观玉兰地段种植小树苗,部份地段植草皮,价格详见报价确认单;少部分人工损坏的补苗,按补苗按实际数量计价;结算工程款按实际数量确定。
1、原则上在___年1月底前完成,少量因树的移栽季节相关,可相应顺延,但须在___年3月中旬前全部完成。
2、苗木养护周期为一年,苗木种植日期即为养护周期开始时间。成活苗按现时计算。
1、本工程采用固定单价承包,包成活,承包单价包括起苗、运输、种植、基肥、检疫检验,养护管理、人工费、安全文明施工等费用;此工程款包含税金及各项费用。
2、工程完成验收后,结算工程款,预留10%保成活费,承包方提供正式发票后,15个工作日内由发包方支付。
双方协商解决;协商不成,由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
1自我保护教案锦集4篇
本篇文章为公文网站推出的“自我保护教案锦集”,收集了多种自我保护案例并整理成教案,旨在提高读者的自我保护意识和应对突发事...
查看剩余 71% 自我保护教案锦集4篇
2小班美术教案范文锦集4篇
本篇文章为大家带来了小班美术教案范文的精选,包含了许多优秀的教案示范,旨在帮助教师更好地掌握小班美术教学方法与技巧,提升...
查看剩余 73% 小班美术教案范文锦集4篇
3幼儿园教案范文汇总4篇
本文汇总了多篇幼儿园教案范文,为幼教工作者提供了有益的借鉴和参考。这些教案内容详尽,方案实用,涵盖了多个年龄段的幼儿教学...
查看剩余 76% 幼儿园教案范文汇总4篇
4警校实习个人总结4篇
本文是一名警校实习生的个人总结,总结了实习过程中所得到的经验与心得。实习期间,通过与实战警察的接触和训练,加深了对警察...
查看剩余 74% 警校实习个人总结4篇
5暑假里作文合集4篇
暑假来临,学生们可以充分利用这个假期来提高自己的文学素养。为此,我们特地为大家搜集整理了一系列优秀的作文篇章,涵盖了课堂...
查看剩余 71% 暑假里作文合集4篇