实用的施工合同模板3篇(高效实用！一站式施工合同模板)

本文为您提供了一份实用的施工合同模板，旨在帮助您制订合理合法的施工合同。无论您是业主或承包商，该模板将提供详细的条款和条件，包括工期、款项支付、责任分担等内容，保障双方权益。立即下载并根据自身需要进行合理修改，确保施工项目顺利进行。

第1篇

甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责

任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：

工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容

本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。

由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、

包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的

2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 ％的款项；

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

第2篇

经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：

乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。

乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。

六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。

七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。

八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。

第3篇

工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收合格一年后付清。

1. 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。

4.乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。

5. 负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。

以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________